建筑安装工程承包合同集合15篇
随着法律观念的深入人心,越来越多的场景和场合需要用到合同,合同是对双方的保障又是一种约束。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编帮大家整理的建筑安装工程承包合同,希望对大家有所帮助。
建筑安装工程承包合同1甲方:
乙方:
按照最新《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条件》等有关法律法规的规定,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议:
第一章项目概况、工期及合同总造价
第一条工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、具体工程范围和内容:
第二条工程期限
1、本工程合同总工期为日历天
2、本工程开工日期年月日。
3、工程合同总价
本工程合同总价为人民币万元(大写:)
第二章合同专用条款
第1条合同文件使用的语言和适用标准及法律
1.1合同语言:汉语
1.2适用标准、规范:
以招标文件《技术文件及规范》规定为准。本条款没有明示,但为工程所需的其它标准、规范、条件,均执行相应的国家或行业标准、规范或条件。
1.3适用法律法规:国家的法律、法规(含地方法规)及协议条款约定的规章。
第2条甲方工作
2.1提供具备开工条件施工场地的时间和要求:开工前具备。
2.2需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间:甲方办理有关手续。
2.3需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间:甲方负责协调
2.4向乙方提供的设施内容:甲方需按照乙方要求提供。
第3条乙方工作
提供计划、报表的名称、时间和份数:
3.1施工场地防护工作的要求:自行解决。
3.2符合施工场地规定的要求:服从甲方的监督管理。
3.3保护建筑物结构及相应管线和设备的措施:服从甲方的监督管理。
3.4保护建筑物结构及相应管线和设备的措施:服从甲方的监督管理。
3.5建筑成品保护的措施:服从甲方的监督管理。
3.6乙方负责承包范围内的预留预埋,承包范围之外的工作乙方不负责。
第4条进度计划
4.1乙方提交施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间是:开工前7天。
4.2甲方批准进度计划的时间:接到后7天
第5条工程开工
乙方在收到甲方代表的开工通知后,应在合理的时间内尽早开工,并按进度计划进行施工。
第6条工期延误
对一下原因造成竣工日期推迟的延误,工期相应顺延:设计变更、工程量变化、不可抗力、合同中约定或甲方提出的需要顺延的其他原因。
第7条暂停施工
如发生,双方按以下约定办理:乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完成工程,实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求,甲方代表批准后继续施工。甲方代表未能在规定时间提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工,同时工期相应顺延。
第8条合同价款及调整
合同价款:承包工程价款为元(大写:),施工过程中发生的变更费用按照合同价格增加相应费用。
第9条工程款支付
合同签订后预付30%,完成合同范围内工程量的1/2支付到60%的工程款,完成合同范围内的工程量支付到合同款的90%,合同内项目调试合格后付至合同款的95%.余款5%做为质保金,壹年后一次性付清。
第10条乙方采购材料
乙方采购材料的约定:乙方采购的材料应满足设计要求和有关质量标准。如需材料试验,甲方承担相应费用。
第11条甲方变更设计:在施工部位前7天提出
第12条乙方变更设计:在施工部位前7天提出
第13条合同范围内项目竣工验收:乙方协助甲方进行
第14条质保
14.1质保内容、范围:合同约定的施工范围内的全部内容。
14.2质保期限:主体结构质量等保修按照国家的规定执行终生负责,装饰装修工程保修期以工程验收合格起壹年为限。
14.3质保金额和支付方法:本工程质保金为工程造价的5%.工程质保期满,质量无异议后,1个月内办理质保金结算。
第15条争议
双方发生经济合同纠纷,调解不成时,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第16条违约
16.1违约应承担的经济责任为:甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为。乙方不能按合同工期竣工,及发生其它使合同无法履行的行为,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前10天通知违约方后,方可中止或解除合同。
第17条有关安全生产和防火的规定
17.1乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用,非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡事故,乙方应根据有关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。
第18条不可抗力
出现不可抗力时,乙方应迅速采取措施,尽力减少损失,并在24小时内向甲方代表通报受害情况,按约定的时间向甲方报告情况和清理、修复的费用。灾害继续发生,乙方应协助甲方每隔7天报告一次灾害情况,直到灾害结束。甲方应对灾害的处理提供必要条件。
第19条工程停建或缓建
双方约定为:由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完成工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。甲方应支付已购产品价款,由此造成的全部损失由甲方承担。
第20条其他
20.1工程完工后,乙方须向甲方提交承包工程范围内的竣工资料。
合同附件:
(1)合同报价表
(2)预算图纸
本合同经双方签字后生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。
本合同正本2份,其中甲方执1份,乙方执1份。
甲方:乙方:
地址:地址:
甲方签字:乙方签字:
盖章:盖章:
联系方式:联系方式:
建筑安装工程承包合 ……此处隐藏26914个字……关事宜:1、总包方在施工前提供施工图纸,搞好相应的协调配合工作。负责组织验收和预检各分项工程,对分包方的质量、进度、安全和文明施工进行监督,协调好与分包方的有关事宜。
2、分包方应严格执行总包方的现场管理制度,管理流程及各项管理要求不得擅自更改施工方案,如不能按要求完成各项工作,甲方有权调入第三方施工。由此发生的一切费用上调10%后在分包方工程款中扣除。
3、分包方应有承担一定风险的能力,当总包方资金出现短缺暂不到位,分包方应给予充分理解,接受总包方工程价款短期延迟支付的要求,并妥善安排工作,保证所属工人不干扰总包方工作。对于分包方已完成工程的工程款,如业主方尚未向总包方支付此部分工程的工程进度款,总包方可以延迟支付上述工程款的全部或部分金额。
八、违约责任及解决:
1、合同双方任何一方不履行合同条款,均属违约,违约造成的损失责任,概由违约方承担。
2、若分包方工程质量不能满足交工要求,影响到总包方的顺利交工,由此导致的总包方的一切费用均从分包方工程款中扣除。
3、双方发生争议时,可以通过协商、调节解决,不愿协商、调节的可向人民法院提起诉讼。
九、未尽事宜,协商解决
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑安装工程承包合同14甲方:______________(以下简称甲方)
乙方:______________(以下简称乙方)
依照《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:
1、工程名称:______________
2、工程地点:______________
3、工程项目:总建筑面积约_______平方米(栋楼)。
4、进场时间:定于_________年_________月底前(以进场通知书为准)。
5、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
6、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
7、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为_________天。
8、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
9、工程造价:本工程投资额约_________亿元人民币。
10、结算方式和计价标准:______________
11、付款办式:______________
12、协议履约金的支付与返还
13、甲方责任及义务
14、乙方责任及义务
15、违约责任
(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。
(2)乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。
16、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方:_______乙方:_______
法定代表人:_______法定代表人:_______
地址:_______地址:_______
______________年_______月_______日
建筑安装工程承包合同15总承包方(甲方):_________
分包方(乙方):_________
双方根据分工负责、配合协作的精神,共同完成_________工程之建筑安装任务,经充分协商,特订立本合同。
第一条 工程名称
_________。(指分包部分之工程名称)
第二条 工程地点
_________。
第三条 工程范围
_________。(可用列附表办法)
第四条 质量标准
_________。(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)
第五条 承包方式
_________。(如按预算实行包工包料,属于总承包人及发包方负责供应之材料,分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)
第六条 工程总价
本工程包价计人民币_________元整。
第七条 工程包价
本工程包价计人民币_________元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。
第八条 付款办法 _________。
第九条 工程期限
按本合同第三条规定的工程范围自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日止全部完工。
第十条 中间交工
本工程项目范围内的_________工程,自_________年_________月_________日开工于_________年_________月_________日开工于_________年_________月_________日完成交工。
第十一条双方联系制度及协作办法 _________。
第十二条关于工程保密办法 _________。
第十三条违约责任
_________。第十四条特殊条款 _________。
第十五条 合同有效期限,本合同自双方签字盖章后立即生效,在全部工程竣工,办理交工验收款项结清后失效。
第十六条合同份数
本合同正式本二份,双方各执一份,副本_________份,总承包方收执_________份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执_________份。
总承包方(盖章):_________ 分包方(盖章):_________
负责人(签字):_________ 负责人(签字):_________
地址:_________ 地址:_________
电话:_________ 电话:_________
_________年____月____日 _________年____月____日