承包合同

【精选】承包合同范文集锦8篇

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编为大家整理的承包合同8篇，希望能够帮助到大家。

甲方（转让方）：

身份证号码：

住址：

联系电话：

乙方（受让方）：

身份证号码：

住址：

联系电话：

甲、乙双方经友好协商，就旗牌室转让事宜达成以下协议：

一、甲方同意甲方其位于的旗牌室转让给乙方经营。

二、乙方经营期限为年，自本合同生效之日起至 年 月 日止。

三、旗牌室转让款为人民币 元，乙方应于本协议签订当日一次性支付给甲方。

四、保证金：乙方应向甲方支付人民币 元作为保证金，合同终止后，甲方及时归还。保证金不计算利息。

五、甲方承诺：

1。 甲方具有旗牌室的合法经营权及使用权；

2。 甲方提供乙方正常经营所需营业执照及其他证照；

3。 该旗牌室对外不存在任何债权、债务关系；

4。 甲方向乙方提供旗牌室内现有全部设备、设施。

六、乙方权利义务

1。 乙方自行承担经营期间产生的水电费、物业费及其他一切经营性费用；

2。 乙方不得擅自改变经营业态；

3。 乙方自主经营，自负盈亏，甲方不参与经营管理。

4。 经营期间，乙方不得将旗牌室再次转让；

5。 经营期间，乙方需要再次装修的，需要经过甲方书面同意；乙方应对旗牌室内的设备设施尽到维修、保养义务。

七、协议的解除和终止：

1。 发生下列事项之一的，甲方有权单方解除合同：

1。1 未经甲方书面同意，乙方擅自改变经营业态或再次转让、转租、转承包的；

1。2 乙方容留他人非法聚赌或从事其他违法行为的；

2。 本协议经营期限届满的，合同解除。

3。 双方协商一直的，可以提前解除合同。

4。 如因政府征收征用、行政规划变化或不可抗力，导致旗牌室无法继续经营的，双方可提前解除合同，自行承担因此造成的己方损失。

5。 合同终止后，乙方应及时归还证照，缴清全部费用，并搬离协议项下场地。

八、违约责任：

1。乙方未及时支付转让款的，每逾期一日，向甲方支付转让款的1%作为违约金。

2。 乙方违反第六条第一款项下约定的，乙方要向甲方支付转让费的50%作为违约金。

3。 乙方经营期间，如因乙方原因造成甲方损失的，乙方应予赔偿。

4。 合同到期后，乙方逾期交还证照或逾期搬离的，每逾期一日，向甲方支付转让款的5%作为违约金。逾期一个月的，甲方有权强行收回旗牌室，并代为处置旗牌室内乙方财产。

5。 合同终止后，如甲方发现乙方存在拖欠经营费用的、或对外存在其他债权债务的，甲方有权扣除保证金。如保证金金额不足以清偿的，乙方需补足。

6。 双方违反本合同项下其他约定的，应向对方支付转让费的30%作为违约金，

并赔偿相应损失。

九、争议的解决：双方因本协议发生争议的，可以协商解决。协商不成的，双方可向店铺所在地法院提起诉讼。

十、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方：

日期：

附：交接清单一份，与本合同具有同样法律效力。

（以下无正文）

乙方： 日期：

甲方：(发包方) 身份证号： 乙方：(承包方) 身份证号：

现甲方有场地平整工程项目一处，自愿承包给乙方完成全部的施工运作，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，自愿、平等、互利的'原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

(一)工程名称：昆明拓东调味食品有限公司富民地区

(二)工程地点：富民石桥开发区

(三)工程范围：土石方开挖清运及场地平整

(四)工程造价：经双方确定合同综合单价为11元/m3(包干价，含税)

(五)工程质量：

乙方施工时需按照业主方认可的方案或者标高进行场地推土平整，及场地碾压(50cm一层)碾压机采用20吨带振动压路机碾压，土层压实密度系数应达到0.9以上，经业主方验收合格认可为准。

(六)付款方式

工程款以每月30日作为结算日，按照实际完成工程量应支付工程款的70%进行支付，剩余部份工程款待工程竣工验收合格，结算完成一个月内支付工程总价款至90%，其余10%作为工程质量保证金，保修期满后一个月内一次性付清。(保修期为一年)

(七)双方责任

(1)在施工中甲方应做好业主方的各项协调工作。

(2)甲方有义务监督乙方的工程进度及工程质量。

(3)甲方应协助乙方做好各项隐蔽工程的签证及各项拨款手续。

(4)若在施工途中出现与甲方相关的问题，甲方应尽快解决办理。

(5)本合同签定后，乙方应保证进度，保证质量的完成工程项目，若因工程质量问题出现的返工，二次施工一切费用及损失由乙方自行承担，甲方概不承担任何费用。

(6)此工程包干价甲乙双方已定，乙方无权向甲方提出加价或提价。

(7)在以后的施工中，乙方无论是盈利或亏损，均由乙方自行承担，甲方概不负责。

(8)在施工中，若发生工程事故(如死、伤、残)乙方自行负责，甲方概不负责。

(9)若在施工途中出现非甲方原因导致的工程停工，乙方无权向甲方提出任何经济赔偿或停工补偿。

(10)甲方向乙方收取20万元保证金，此款项待工程全部完工验收合格后十个工作日全部退还给乙方，以下情况概不退还保证金：

1、乙方不按时完成工程项目

2、乙方工程质量不符合规定

3、乙方不服从业主方现场管理人员的指挥管理(如违返以上条款甲方有权扣除20万保证金及30%的工程尾款，概不退还)

(11)如乙方按质按量的完成全部工程后，甲方不按时退还保证金，甲方按每日10%的违约金支付给乙方。

(12)本合同一经签定，并产生法律效益，乙方应保质保量的完成全部的工程项目，若发生自行停工、罢工，一切损失费用乙方自行承担负责，均与甲方无关。

(六)本合同自双方签字后生效，合同 ……此处隐藏1606个字……械设备的按时保养及维修，负责轮窑的保养维修，主要的地要对机械设备的按时保养，按时注油、维护及维修。

6、每月生产 万块红砖，自然灾害扣除。

7、甲乙双方按砖厂正常生产，按表接收，到期后损坏机件及工具照价赔偿。

8、在承包期内甲乙双方如有重大事情，双方协商解决。

9、甲方承担所有补贴金，补贴金按每月扣除乙方。 本合同自签订之日起生效，甲乙双方共同遵守，如任何一方违约，由违约方向对方付违约金按年产量的100%承担付给对方。

甲方签字： 乙方签字：

年 月 日

甲方：

乙方：

甲、乙双方就甲方将住宅楼的全部土建工程承包给乙方修建，为进一步细化工程质量、进度、工期、安全责任等事项，经双方协商同意，特订立本合同。

一、工程质量要求

乙方必须按照甲方图纸设计修建，各分项工程达到合格，以评定标准为标准，如乙方不听甲方指示，造成返工，材料、工资由乙方全部负责承担。

二、承包范围

乙方承包整栋房正负零以上建设工程，底层3.2，标准3米，按图施工，正负零以上土建工程：包括主体、外墙砖、室内地坪、全部内墙辟花灰压光，厨房、厕所、餐厅内墙面刮糙，门窗过梁、圈梁、楼梯现浇，空心板安装，施工所用架料、机具、外竹排架由乙方负责制作安装，生活用具、铁丝、钉子、水电费由甲方负责。水电甲方接到施工现场，墙体前后1米内由乙方负责，1米以外属甲方负责。

三、包工单价

乙方承包正负零以上全部土建工程包工单价，覆盖每平方米 元(含搭设竹排国架费用在内)，楼梯、楼层圈梁、女儿墙在内。

四、付款方式

主体工程甲方根据乙方每盖一层板付50%，抹灰进度的包干价40%预支，余款待工程竣工后一次性付清。

五、工程进度

甲方必须确保各种材料的供应，若造成停工待料，工期甲方自行负责，工期从正负零以上的砌砖开始，天完成(除雨天、停电、停水和人力不可抗拒的因素外)。

六、安全责任

甲、乙双方都要做到安全施工，消除安全隐患，若发生安全事故，所需费用及责任由甲、乙双方各负责50%。

七、违约责任：

甲、乙双方任何一方不按本合同条款办理，所造成的经济损失及违约金壹万元由违约责任方全部负责。

八、本合同一式两份，共二页，经甲、乙双方当事人签字生效，两份具有同等效力，甲、乙双方各执一份为凭。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

发包方(甲方)：

承包方(乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的建设施工合同(GF-91-0201)及北京市关于建设工程施工合同条例的补充规定〉，结合本工程情况，经双方协商达成以下协议。

第一条 工程概况

1工程名称：

2工程地点：

3工程面积： (以设计图纸为准)

第二条：工程期限

1、本合同工程定于 年 月 日开工，于 年 月 日竣工，工期为___ 天。每延误一天扣除总工程款的3%作为违约金。

2、如遇下列情况之一的，工期顺延;

①甲方工地不符合开工条件，或甲方迟延交付现场;

②设计图纸变更或工程量增加;但工作量增加必须根据实际情况顺延工期，不得谎报、乱报，否者也视为延误工期。

3、施工期间增加的大、小活都必须按合同定价做。

4、其他经双方协商同意签字确认。

第三条：工程造价

3.1合同价款：本合同总造价为 元。

金额大写： ________________________________________。

3.2工程项目报价表：(附后)

3.3合同款的调整，如甲方增加工程量或变更材料的，并以实际发生的工程量结算完毕及时增加工程变更款 元。

3.4合同款调整，如甲方减去工程量乙方应按实际减去相关费用 元。

第四条：工程款及结算方式

合同签订时，甲方按工程造价总金额的30%支付预付款，即 元;工程进度过半，甲方按工程造价总金额的20%支付进度款，即 元; 乙方装修完工之日，甲方支付余款，即 元。

第五条：工程验收

5.1由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场验收。

5.2如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

第六条：施工材料

6.1本合同采用乙方 □包工包料 □包工不包料(请选择)

6.2乙方供应材料清单(见工程造价表)

第七条：甲乙双方的责任

7.1甲方责任：

7.2进场前向乙方进行现场交底，办理工程所需一切审批手续;

7.3提供施工用水、电、垂直运输等条件，负责协调与物业等相关部门的关系;

7.4需要该拆原建筑结构或管线的，负责办理相关审批手续;

7.2乙方责任;

7.21向甲方提供相关的工程设计施工案及工程预算;

7.22施工中严格遵守相关的工程施工安全范围、保证质量;

7.23竣工后负责清理建筑垃圾;

7.3进场押金，经双方协商支付。

第八条：保修

8.1双方约定：保修期为二年。当由于不可抗力或非乙方施工行为造成的损坏时，甲方则必须支付相应的材料费和维修费。

第九条：违约责任

9.1施工中甲方要求增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。

9.2双方约定：一方违约行为给对方造成经济损失的，应当承担相应的赔偿责任，工期顺延。

第十条：争议解决

合同履行期间如甲、乙双方发生纠纷，可协商解决，协商不成的，可以上诉法院解决。

第十一条：合同生效终止

本合同自签字盖章之日起生效。本合同在双方完成约定的工作内容后即告终止。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第十二条：其它约定及条款

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日